/舻
****市****区唐江河生态修复工程
项目设计合同
⒒*
(专业建设工程设计合同)
工程名称:****市****区唐江河生态修复工程项目
工程地点:漯洞市****区
设计证书等级:水禾刂乙级
发包人:****市生态环境局****分局
承包人:****
签订日期:》亠;年′》月’·*日
****市****区唐江河生态修复工程
项目设计合同
（专业建设工程设计合同）
工程名称：****市****区唐江河生态修复工程项目
工程地点：****市****区
水利乙级
设计证书等级：
发包人：****市生态环境局****分局
承包人：****
日期：****年**月**日
签订
发包人:****市生态环境局****分局
承包人:****
****年
**月****市****区唐江河生态修复工程项目经竞争*性磋惫
商,确定****为中标人,工程地点为
****区,经双方协商*致,签订本合同,共同执行。
Ⅱ
第*条本合同签订依据
*.*《中华人民共和国民法典》。
*.*国家及地方有关部门建设工程****管理法规和规章。
*.*建设工程批准文件。
第*条设计依据
*.*中标通知书
*.*发包人提交的基础资料
*.*承包人主要采用的技术标准是:符合国家现行设计规范、标
准及规程要求。
第*条合同文件的优先次序
构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧豸
斗
义或不*致,则根据如下优先次序来判断:*
、
*.*合同书
*.*发包人的委托书
*.*其他有关信函、传真等文件
第*条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(根
据行业特点填写)
发包人：****市生态环境局****分局
承包人：****
****年**月****市****区唐江河生态修复工程项目经竞争性碳
商，确定****为中标人，工程地点为
****区，经双方协商*致，签订本合同，共同执行。
第*条本合同签订依据
*.*《中华人民共和国民法典》。
*.*国家及地方有关部门建设工程****管理法规和规章。
*.*建设工程批准文件。
第*条设计依据
*.*中标通知书
*.*发包人提交的基础资料
*.*承包人主要采用的技术标准是：符合国家现行设计规范、标
准及规程要求。
第*条合同文件的优先次序
构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧
义或不*致，则根据如下优先次序来判断：
*.*合同书
*.*发包人的委托书
*.*其他有关信函、传真等文件
*
第*条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根
据行业特点填写）
*
*.*项目名称：****市****区唐江河生态修复工程项目；
*.*项目地点：****区
*.*设计内容：****市****区唐江河生态修复工程项目的设计及
施工期间的设计变更等服务。
第*条发包人向承包人提交的有关资料、文件及时间与甲方协
商后提供所需资料清单。
第*条承包人向发包人交付的设计文件*份，时间为合同签
订后**日历天内交付。
第*条费用
本项目设计费：人民币****元整（￥：******元）
第*条支付方式：承包人向发包人提交成果（施工图纸、预
算文件）经发包人确认后，发包人向区财政申请该项费用资金，资金
拨付到位后*周内发包人向承包人*次性支付设计费****元整
（￥：******元）
第*条双方责任
正
*.*发包人责任
*.*.*发包人按本合同第*条规定的内容，在规定的时间内向
承包人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发
包人不得要求承包人违返国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限**天以内，承包人按
本合同第*条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及
文件超过规定期限**天以上时，承包人有权重新确定提交设计文件
*
的时间。
*.*.*发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料
错误,或所提交资料作较大修改,以致造成承包人设计返工时,双方*
除另行协商签订补充协议(或另订合同)、
重新明确有关条款外,发\尸
包人应按承包人所耗工作量向承包人支付返工费。
`′
*.*.*在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,承包人未翮
开始设计工作的,不退还发包人己付的定金:己开始设计工作的,发
包人应根据承包人己进行的实际工作量,不足*半时,按该阶段设计
费的*半支付;超过*半时,按该阶段设计费的全部支付。
*.*。*发包人应为承包人派驻现场的工作人员提供工作、生活及
交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。
*.*.*设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由
发包人负责解决。
*.*承包人责任
*.*.*承包人应按国家规定和合同约
计,按本合同第*条规定的内容、时间及亻
(出现*.*.*、*.*.*规定有关交付设计,
对提交的设计文件的质量负责。
魂
*.*.*承包人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由
于承包人设计错误造成工程质量事故损失,承包人除负责采取补救措
施外,应免收受损失部分的设计费,并对造成的工程质量事故损失负
责。
的时间。
*.*.*发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料
错误，或所提交资料作较大修改，以致造成承包人设计返工时，双方
除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发
包人应按承包人所耗工作量向承包人支付返工费。
*.*.*在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，承包人未
开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发
包人应根据承包人已进行的实际工作量，不足*半时，按该阶段设计
费的*半支付；超过*半时，按该阶段设计费的全部支付。
*.*.*发包人应为承包人派驻现场的工作人员提供工作、生活及
交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。
*.*.*设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由
发包人负责解决。
*.*承包人责任
*.*.*承包人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设
计，按本合同第*条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件
（出现*.*.*、*.*.*规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并
对提交的设计文件的质量负责。
*.*.*承包人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由
于承包人设计错误造成工程质量事故损失，承包人除负责采取补救措
施外，应免收受损失部分的设计费，并对造成的工程质量事故损失负
责。
*
*.*.*合同生效后,承包人要求终止或解除合同,承包人应双倍
返还发包人已付的定金。
*.*。*承包人交付设计文件后,按规定参加有关上级的设计审查,
并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。负责向，'
丶
&**;、
发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。
‘
“
第*条保密
双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何*方均不得
对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第*人转让或用于本合同项
目外的项目。如发生以上情况,泄密方承担*切由此引起的后果并承
担赔偿责任。
第**条仲裁
本建设工程设计合同发生争议,发包人与承包人应及时协商解决。
也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由
****仲裁委员会仲裁。当事人又未达成仲裁书面协议的,可向人民
法院起诉。旨
觞
第**条合同生效及其他
盯
**.*发包人要求承包人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有
关问题时,双方应另行签订技术咨询服务合同。
蹈
**.*承包人为本合同项目的服务至工程竣工验收结束为止。
**.*本工程项目中,承包人不得指定建筑材料、设备的生产厂或
供货商。发包人需要承包人配合建筑材料、设备的加工订货时,所需
费用由发包人承担。
*.*.*合同生效后，承包人要求终止或解除合同，承包人应双倍
返还发包人已付的定金。
*.*.*承包人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，
并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。负责向
发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。
第*条保密
双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何*方均不得
对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第*人转让或用于本合同项
目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担*切由此引起的后果并承
担赔偿责任。
第**条仲裁
本建设工程设计合同发生争议，发包人与承包人应及时协商解决。
也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由
****仲裁委员会仲裁。当事人又未达成仲裁书面协议的，可向人民
法院起诉。
第**条合同生效及其他
**.*发包人要求承包人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有
关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。
**.*承包人为本合同项目的服务至工程竣工验收结束为止。
**.*本工程项目中，承包人不得指定建筑材料、设备的生产厂或
供货商。发包人需要承包人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需
费用由发包人承担。
*
**.*发包人委托承包人承担本合同内容以外的工作服务，另行签
订协议并支付费用。
**.*由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解
决。
**.*本合同双方签字盖章即生效，*式*份，发包人*份，
承包人*份。
**.*双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
**.*双方认可的来往传真、电报、会议纪要等内容，不得违背被
本合同约定。
**.*未尽事宜，经双方协商*致，签订补充协议，补充协议与本
合同具有同等效力。
（以下无正文）
*
（此页为签署页）
发包人名称：承包人名称：****东方水利
****有限责任公司
（盖章）（盖章）
法定代表人或法定代表人或
委托代理人：（（签字）委托代理人：（签字
电话：电话：***********
传真传真：****-*******
开户银行：开户银行：中国银行股份有限
公司济源亚桥分行
银行帐号：银行帐号：************
*
功能介绍
热门关键词： 
换一批
漯河最新中标公告推荐
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
